建筑协议书简单范文(精简6篇)
建筑协议书简单范文 篇一
尊敬的建筑公司：
根据双方的需求和协商，我们决定签订本建筑协议书，以确保项目的顺利进行和双方的合作关系。
一、项目描述
本项目是位于某市某区的一座办公楼的建设工程。建筑公司将负责设计、施工和监理工作，确保项目的质量和进度。
二、工期和支付方式
1. 工期：本项目的工期为12个月，自合同生效之日起计算。
2. 支付方式：建筑公司将按照工程进度和完成情况进行阶段性支付。每个阶段的支付比例将在双方协商后确定。
三、费用和变更
1. 费用：建筑公司将按照合同约定的费用进行工程的设计、施工和监理。如有额外费用，需双方协商后确定。
2. 变更：如需对工程进行任何变更，包括设计、材料或进度上的变更，需双方书面协商并签署变更协议。
四、质量和安全
1. 质量：建筑公司将按照国家相关法律法规和技术标准，确保工程的质量达到约定标准。
2. 安全：建筑公司将采取必要的安全措施，确保工程施工过程中的安全。
五、违约责任
1. 建筑公司：如建筑公司未能按照合同约定完成工作，将承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
2. 业主：如业主未能按照合同约定支付费用或提供必要的合作和支持，将承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
六、解决争议
如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。如果无法协商解决，双方同意将纠纷提交当地仲裁机构进行仲裁。
七、其他条款
1. 本协议一式两份，双方各持一份，并在签字后生效。
2. 本协议的附件和补充协议与本协议具有同等法律效力。
请双方代表确认并签署本协议。
建筑公司代表：________________
日期：________________
业主代表：________________
日期：________________
建筑协议书简单范文 篇二
尊敬的建筑公司：
根据双方的需求和协商，我们决定签订本建筑协议书，以确保项目的顺利进行和双方的合作关系。
一、项目描述
本项目是位于某市某区的一座住宅小区的建设工程。建筑公司将负责设计、施工和监理工作，确保项目的质量和进度。
二、工期和支付方式
1. 工期：本项目的工期为18个月，自合同生效之日起计算。
2. 支付方式：建筑公司将按照工程进度和完成情况进行阶段性支付。每个阶段的支付比例将在双方协商后确定。
三、费用和变更
1. 费用：建筑公司将按照合同约定的费用进行工程的设计、施工和监理。如有额外费用，需双方协商后确定。
2. 变更：如需对工程进行任何变更，包括设计、材料或进度上的变更，需双方书面协商并签署变更协议。
四、质量和安全
1. 质量：建筑公司将按照国家相关法律法规和技术标准，确保工程的质量达到约定标准。
2. 安全：建筑公司将采取必要的安全措施，确保工程施工过程中的安全。
五、违约责任
1. 建筑公司：如建筑公司未能按照合同约定完成工作，将承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
2. 业主：如业主未能按照合同约定支付费用或提供必要的合作和支持，将承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
六、解决争议
如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。如果无法协商解决，双方同意将纠纷提交当地仲裁机构进行仲裁。
七、其他条款
1. 本协议一式两份，双方各持一份，并在签字后生效。
2. 本协议的附件和补充协议与本协议具有同等法律效力。
请双方代表确认并签署本协议。
建筑公司代表：________________
日期：________________
业主代表：________________
日期：________________
建筑协议书简单范文 篇三
发包方（甲方）：______________
设计方（乙方）：______________
鉴于甲方是__________________项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：
一、工程概况
1、工程地点：____________________。
2、设计项目：____________________。
3、设计内容：____________________。
4、承包方式：____________________。
二、设计依据
甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
三、乙方任务
1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
四、设计费以及支付
1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币，大写为__________，设计费总计__________万元，大写为__________。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_________元人民币，大写为__________。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元，大写为__________。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元，大写为__________。
5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。
五、保密条款
1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。
2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。
风险告知：发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
六、合同中止与解除
1、甲方如有特殊情况，必须终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。
七、违约条款
1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担所有损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。
2、甲方不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。
风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
八、争议纠纷解决
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，双方约定提交____市____区/县人民法院诉讼。
九、其他约定
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。
2、设计时间于_______年______月______日起，到______年______月______日止。（审稿时间和修稿时间另算）
3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。
4、本合同一式______份，甲乙双方各______份，提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。
发包方（签字盖章）：______________
设计方（签字盖章）：______________
______年____月____日
建筑协议书简单范文 篇四
甲方：
乙方：
为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。
一、 工程名称：
二、 承包工程内容：
三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。
四、 工 期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
五、 工程质量
1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。
六、 工程造价
1、 工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。
七、 工程款拨付
1、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、 本合同一式四份，
甲、乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________
20__年__月__日
建筑协议书简单范文 篇五
甲方：
乙方：
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方 元/m3（石砂）。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自 月 日开始施工，在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人（甲方）：
承包班组长（乙方）：
20__年__月__日
建筑协议书简单范文 篇六
为提高工程质量和自身效益，加速施工进度，服从上级x建建筑集团公司各级指导的指挥部的安全施工生产。
一、 工程地点和名称：
1、x市x卓、x小镇、x建建筑集团公司10# - 11#楼框架、木工单项专支摸板和拆除工程。
二、安全管理：
1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、以免发生意外。
2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要求作业。否则：所遇到处罚，由责任方自负。
三、清包范围：
1、如乙方施工时；因材料不足、停电不能正常施工，误差工期，由甲方和乙方协商解决。
2、模板范围按建筑面积计算，从基础层到封楼顶开始计算，每平方为 元。
四、付款方式：
1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到 %每平方米。
2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后，甲方给乙方付款到 %每平方米。
3、其它主体验收通过合格后，一个月内甲方给乙方支付清帐 %。
五、本《协议书》一式两份，双方各执一份。
六、本《协议书》自签订之日起，正式施工生效至账清自行失效。
七、本《协议书》未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，可向相关法定机关诉讼。
甲方： 身份证：
乙方： 身份证：
日期XX年 月 日
-----
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商共同定立以下合同条款，以供共同遵守执行。
